ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и...

^ ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по договорам
Договоры на предоставление продуктов и/либо услуг

1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС СТОРОН:

Подрядчик считается имеющим юридический статус самостоятельного подрядчика по отношению к Фонду ООН в области народонаселения (дальше ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... ЮНФПА). Сотрудники и субподрядчики Подрядчика не могут считаться ни в одном отношении сотрудниками либо представителями ЮНФПА.

^ 2. ИСТОЧНИК ИНСТРУКЦИЙ:

Подрядчик не должен обращаться за инструкциями либо принимать аннотации от каких-то инстанций, наружных по ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... отношению к ЮНФПА, в связи с исполнением обязанностей по данному Договору. В случае, если какая-либо инстанция, наружняя по отношению к ЮНФПА, решает пробы налагать какие-либо аннотации либо ограничения, связанные с ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... деятельностью Подрядчика по выполнению данного Договора, Подрядчик должен немедленно уведомить ЮНФПА и оказать хоть какое обоснованное содействие, нужное ЮНФПА. Подрядчик не должен решать никаких действий в отношении выполнения обязанностей по ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... данному Договору, которые могут оказать негативное воздействие на интересы ЮНФПА. Подрядчик должен делать свои обязательства по данному Договору при полном соблюдении интересов ЮНФПА.

^ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА Служащих:

В той степени, в какой данный Договор ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... касается предоставления каких-то услуг ЮНФПА со стороны официальных лиц, служащих, агентов, служащих, субподрядчиков и других представителей (дальше вместе именуемые «персоналом» Подрядчика), должны производиться последующие положения:

3.1 – Подрядчик несет ответственность за профессиональную и техно ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... компетентность персонала, назначаемого для выполнения работ по данному Договору, отбирает надежных и компетентных лиц, способных отлично делать обязательства по данному Договору, при всем этом соблюдая местное законодательство и традиции и соответствуя высочайшим эталонам ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... морального и этического поведения.

3.2 – По выбору и полному усмотрению ЮНФПА:

3.2.1 – Квалификации персонала, предлагаемого Подрядчиком (к примеру, на базе резюме) могут быть подвергнуты оценке со стороны ЮНФПА до того, как данные ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... лица начнут выполнение обязанностей по данному Договору;

3.2.2 – Хоть какой персонал, предложенный Подрядчиком для выполнения обязанностей по данному Договору, может быть приглашен для собеседования квалифицированным сотрудниками либо официальными лицами ЮНФПА до того ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., как данные лица приступят к выполнению обязанностей по данному Договору; и,

3.2.3 – В случаях, когда, в согласовании со Статьями 3.2.1 и 3.2.2 выше, ЮНФПА была проведена оценка квалификаций персонала Подрядчика, ЮНФПА может обоснованно отрешиться от услуг данных ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... лиц.

3.3 – Требования, установленные данным Договором в отношении количества и квалификаций персонала Подрядчика могут изменяться в процессе выполнения Договора. Хоть какое схожее изменение делается только после письменного извещения о предлагаемом изменении и ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... после письменного соглашения меж Сторонами в отношении соответственного конфигурации на последующих критериях:

3.3.1 – ЮНФПА может в хоть какое время затребовать в письменной форме отзыва либо подмены хоть какого лица из персонала Подрядчика, и схожее требование ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... не может быть неоправданно отвергнуто Подрядчиком.

3.3.2 – Никакое лицо из персонала Подрядчика, назначенное для выполнения обязанностей по данному Договору, не может отозвано либо заменено без письменного подготовительного согласия ЮНФПА, при всем этом ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... данное согласие не может задерживаться неоправданно.

3.3.3 – Отзыв либо подмена персонала Подрядчика должны производиться, по способности, очень оперативно и таким макаром, чтоб не разрушить ходу выполнения обязанностей по Договору.

3.3.4 – Все расходы, связанные с ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... отзывом либо подменой персонала Подрядчика, покрываются во всех случаях только Подрядчиком.

3.3.5 – Хоть какое требование ЮНФПА относительно отзыва либо подмены персонала Подрядчика не может считаться, отчасти либо на сто процентов, окончанием Договора, при всем ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... этом ЮНФПА не несет никакой ответственности в отношении отзыва либо подмены персонала.

3.3.6 – Если требование отзыва либо подмены персонала Подрядчика не основано на невыполнении обязанностей со стороны Подрядчика либо неспособности их выполнить в ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... согласовании с Договором, на неприемлемом поведении персонала либо неспособности персонала работать с сотрудниками и официальными лицами ЮНФПА, в данном случае Подрядчик не несет ответственности по данному требованию отзыва либо ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... подмены персонала за любые задержки в выполнении данного Договора, которые вызваны подменой либо отзывом персонала.

3.4 – Положения Статей 3.2 and 3.3 выше не могут трактоваться никаким образом в смысле принятия ЮНФПА каких-то обязанностей в отношении персонала ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Подрядчика, назначенного для выполнения обязанностей по данному Договору; данный персонал является исключительной ответственностью Подрядчика.

^ 4. ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ Договора:

4.1 – Кроме случаев, изложенных в Статье 4.2 ниже, Подрядчик не может делать какого-нибудь переназначения, передачи ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., вступления в обязательства либо производить хоть какое другое распоряжении данным Договором либо его частью, также хоть какими правами, притязаниями либо обязанностями по данному Договору, не считая как по подготовительному письменному разрешению ЮНФПА. Хоть ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... какое схожее несанкционированное переназначение, передача, вступление в обязательства либо хоть какое другое распоряжение данным Договором не является неотклонимым к выполнению со стороны ЮНФПА. Кроме разрешения в отношении одобренных субподрядчиков, Подрядчик не может делегировать ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... какое-либо из собственных обязанностей по данному Договору без подготовительного письменного согласия ЮНФПА. Хоть какое схожее несанкционированное делегирование либо его попытка не являются неотклонимыми к выполнению со стороны ЮНФПА.

4.2 – Подрядчик может переназначать либо ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... другим образом передавать данный Договор собственному преемнику в случае реорганизации компании при последующих критериях:
4.2.1 – Реорганизация не является результатом банкротства, принудительной ликвидации либо всех других схожих процедур; и,
4.2.2 – Реорганизация является результатом реализации ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., слияния либо поглощения всех либо фактически всех активов Подрядчика либо его имущественных интересов; и,

4.2.3 – Подрядчик оперативно уведомляет ЮНФПА о схожем переназначении либо передаче при первой же способности, и,

4.2.4 – Компания, в ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... пользу которой происходит переназначение либо передача данного Договора, соглашается в письменной форме принять на себя все обязательства и условия данного Договора, и схожее письменное заявление оперативно передается ЮНФПА немедленно после прошедшего переназначения либо ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... передачи.

5. СУБПОДРЯД:

В случае, если Подрядчику требуются услуги субподрядчиков, Подрядчик должен получить предварительное письменное согласие и одобрение ЮНФПА в отношении всех субподрядчиков. Одобрение субподрядчика со стороны ЮНФПА не высвобождает Подрядчика от ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... каких-то обязанностей по данному Договору. Условия хоть какого контракта субподряда должны быть в согласовании с положениями данного Договора.

^ 6. ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ:

6.1 – Подрядчик обязуется обеспечить, что он не предлагал и не будет ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... предлагать каких-то прямых либо косвенных выгод, связанных с воплощением данного Договора, также присуждать их хоть каким представителям, официальным лицам, сотрудникам либо другим агентам ЮНФПА. Подрядчик признает и соглашается с ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... тем, что нарушение данного положения является нарушением существенного положения данного Договора.

6.2 – ПОДАРКИ И ЗНАКИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ: ЮНФПА проводит политику «нулевой терпимости» в отношении подарков и символов признательности и не воспринимает подарков и символов признательности в ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... хоть какой форме, не считая тех, что носят представительский нрав. ЮНФПА не воспринимает предложения рекреационных поездок на спортивные либо культурные мероприятия, парки развлечений либо предложения проведения отпусков, услуг транспорта и ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... приглашений на неумеренного масштаба обеда и ужины. ЮНФПА рассчитывает, что Подрядчики не будут предлагать сегодняшним либо прошедшим сотрудникам ЮНФПА какие-либо выгоды, а именно, продукты либо услуги либо должности либо способности продаж, в целях ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... облегчения ведения бизнеса с ЮНФПА.

6.3 – КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ: Любые взятки, комиссионные, подарки либо достоинства, которые даются, обещаются либо предлагаются Подрядчиком либо от его имени либо от имени его напарника, представителя либо сотрудника в отношении ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... получения либо выполнения данного либо хоть какого другого договора, могут, не считая уголовной ответственности, привести к аннулированию данного и всех других договоров и необходимости выплаты Подрядчиком всех утрат, показавшихся в итоге подобного ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... аннулирования. Клиент при всем этом имеет право отнять сумму для компенсации схожих утрат из причитающихся Подрядчику сумм по данному либо хоть какому другому договору в согласовании с реальным положением ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... и передать вопрос в арбитраж.

^ 7. ПОКУПКА Продуктов

В той степени, в какой данный Договор связан с покупкой продуктов, стопроцентно либо отчасти, и если в Договоре не обозначено другое, при покупке продуктов в рамках данного Договора ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... используются последующие условия:

7.1 – ДОСТАВКА Продуктов: Подрядчик должен передать либо обеспечить передачу продуктов, а ЮНФПА должен получить продукты на месте доставки продуктов и во временных рамках, обозначенных в Договоре. Подрядчик должен предоставить ЮНФПА ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... отгрузочную документацию (включая, без ограничений, коносаменты, авианакладные и счета-фактуры) в согласовании с тем, что прописано в Договоре либо в согласовании с обыкновенными требованиями торгового процесса. Все управления, аннотации, презентации и другая инфы ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., относящаяся к товарам, должна быть на британском языке, если другое не обозначено в Договоре. Если другое не обозначено в Договоре (включая, но не только лишь, в критериях «INCOTERM» и других критериях ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... торговли), полный объем риска утраты, повреждения либо поражения продуктов лежит только на Подрядчике до момента физической доставки продуктов ЮФНПА в согласовании с критериями Договора. Доставка продуктов сама по для себя не может считаться ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... принятием продукта ЮФНПА.

7.2 – ОСМОТР Продуктов: Если в Договоре обозначено требование инспекции продуктов перед воплощением доставки, Подрядчик должен уведомить ЮНФПА, когда продукты будут готовы к осмотру перед доставкой. Вне зависимости от ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... финала осмотра продуктов перед доставкой, ЮНФПА либо его полномочные представители-инспекторы могут проводить осмотр продуктов и после их доставки, чтоб удостовериться, что они соответствуют нужным спецификациям либо другим требованиям Договора.

7.3 – УПАКОВКА ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Продуктов: Подрядчик должен упаковать продукты для доставки в согласовании с высочайшими эталонами экспортной упаковки, существующими для данного типа и количества продуктов и модальности их транспортировки. Продукты должны быть упакованы и замаркированы соответствующим образом в ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... согласовании с инструкциями по транспортировке, прилагаемыми к Договору либо в согласовании с обыкновенными правилами торговли, также в согласовании с хоть какими требованиями, налагаемыми подходящим законодательством либо компаниями, осуществляющими транспортировку либо создание ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... продуктов.

7.4 – ТРАНСПОРТИРОВКА И ФРАХТ: Если другое не обозначено в Договоре (включая, но не только лишь, в критериях «INCOTERM» и других критериях торговли), Подрядчик несет исключительную ответственность за компанию транспортировки и плату ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... за фрахт и страхование для транспортировки и доставки продуктов в согласовании с требованиями Договора. Подрядчик должен обеспечить своевременное получение ЮНФПА всей нужной транспортной документации, чтоб ЮНФПА мог принять доставку продуктов в согласовании ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... с требованиями Договора.

7.5 – ГАРАНТИЯ: Если другое не обозначено в Договоре, в дополнение и без ограничения всех других гарантий, средств возмещения вреда либо других прав ЮНФПА, обозначенных в Договоре либо возникающих из него, Подрядчик выступает ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... с заверениями и гарантиями в последующем:

7.5.1 – Продукты, включая всю упаковку и тару, соответствуют спецификациям Договора и подходят для использования в целях, в каких данные продукты обычно употребляются, также в всех ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... других целях, которые конкретно указаны в Договоре в письменной виде; продукты должны быть одного свойства, без изъянов и недочетов в дизайне, материале, производстве и обработке;

7.5.2 – Если Подрядчик не является необычным производителем продуктов, Подрядчик ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... должен обеспечить ЮНФПА благами всех гарантий производителя в дополнение ко всем другим гарантиям, требуемым для предоставления по данному Договору;

7.5.3 – Продукты имеют качество, количество и свойства, требуемые Договором, включая и при том ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., когда они подвергаются воздействию критерий в месте их конечного предназначения;

7.5.4 – Продукты свободны от притязаний третьих сторон, включая притязания в отношении нарушения прав умственной принадлежности, включая, но не только лишь, патенты, авторское право и коммерческие потаенны ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и...;

7.5.5 – Продукты являются новыми и неиспользованными;

7.5.6 – Все гарантии на сто процентов сохраняют свое действие после доставки в течение минимум 1-го года после официальной приемки продуктов ЮНФПА в согласовании с Договором;

7.5.7 – В течение хоть ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... какого периода деяния гарантий Подрядчика, при извещении со стороны ЮНФПА о том, что продукты не соответствуют требованиям Договора, Подрядчик должен оперативно и за собственный счет поправить обнаруженные несоответствия либо, в случае ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... неспособности это сделать, поменять дефектные продукты продуктами того же либо наилучшего свойства либо за собственный счет вывезти дефектные продукты и стопроцентно восполнить ЮНФПА сумму, уплаченную за дефектные продукты; и,

7.5.8 – Подрядчик остается обязанным ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... удовлетворить потребности ЮНФПА в всех услугах, которые могут потребоваться в связи с хоть какой из гарантий, предоставленных Подрядчиком по Договору.

7.6 – ПРИЕМ Продукта: Ни в коем случае ЮНФПА не должен принимать продукты, которые ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... не соответствуют спецификациям либо требованиям Договора. ЮНФПА может поставить условие, что прием продукта заканчивается после проведения тестирования, которое может быть предвидено Договоров либо согласовано другим образом в письменном виде меж Сторонами ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и.... В любом случае ЮНФПА не должен принимать продукты до того времени, пока у него не будет обоснованной способности произмести осмотр продуктов после доставки. Если в Договоре обозначено, что ЮНФПА должен предоставить письменное доказательство приемки ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... продуктов, продукты не могут считаться принятыми, пока ЮНФПА не предоставит такового письменного доказательства. В любом случае воплощение платежа со стороны ЮНФПА само по себе не может считаться приемом продукта.

7.7 – ОТКАЗ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Продуктов: Вне зависимости от всех других прав либо средств возмещения вреда, доступных для ЮНФПА по данному Договору, в случае, если часть поставленных продуктов является дефектными либо другим образом не соответствуют спецификациям либо другим ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... требованиям Договора, ЮНФПА, только по собственному собственному выбору, может отрешиться от приема продукта либо не принять продукты, и в течение 30 дней после получения извещения от ЮНФПА о схожем отказе от ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... продуктов, Подрядчик должен обеспечить последующее только по выбору ЮНФПА:

7.7.1— Предоставить полное возмещение при возврате продуктов либо частичное возмещение при возврате части продуктов ЮНФПА; либо

7.7.2 – Провести ремонт продуктов таким макаром, чтоб они могли соответствовать ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... спецификациям либо другим требованиям по Договору; либо,

7.7.3 – Поменять продукты продуктами того же либо лучше свойства; и,

7.7.4 – Оплатить все расходы, связанные с ремонтом либо возвращением дефектных продуктов, также расходы, связанные с хранением дефектных продуктов ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... и доставкой новых продуктов ЮНФПА.

В случае, если ЮНФПА решает возвратить продукты по причинам, перечисленным в Статье 7.7 выше, ЮНФПА может выполнить закупку данных продуктов из другого источника. В дополнение ко всем другим правам ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... и средствам возмещения вреда, легкодоступным ЮНФПА по данному Договору, включая, но не только лишь, право расторжения Договора, Подрядчик несет ответственность по покрытию всех дополнительных расходов, превосходящих баланс Договора, связанных с ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... схожей закупкой, включая, в числе остального, расходы по проведению процедуры новейшей закупки; ЮНФПА также имеет право на получение компенсации со стороны Подрядчика всех обоснованных расходов, связанных с обеспечение сохранности и хранения продуктов для Подрядчика ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и....

7.8 – ПРАВО Принадлежности: Подрядчик выступает с заверениями и гарантиями в том, что продукты, поставленные по Договору, не обременены правом принадлежности со стороны третьих лиц, включая, но не только лишь, право удержания имущества ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... за долги и в качестве обеспечения. Если другое конкретно не обозначено в Договоре, право принадлежности на продукты должно перейти от Подрядчика к ЮНФПА после доставки продуктов и их принятием ЮНФПА в согласовании с ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... требованиями Договора.

7.9 – ЭКСПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ: Подрядчик несет ответственность за получение всех экспортных лицензий, требуемых в отношении продуктов, продукции либо технологий, включая программное обеспечение, проданных, доставленных, лицензированных либо другим образом предоставленных ЮНФПА по ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Договору. Подрядчик должен приобрести любые подобные экспортные лицензии оперативным образом. Зависимо от собственных приемуществ и иммунитетов, но не отказываясь от их, ЮНФПА должен оказывать Подрядчику обоснованное содействие при получении экспортных лицензий ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и.... В случае, если какое-либо государственное учреждение отрешается выдавать экспортную лицензию, затягивает ее выдачу либо препятствует ее получению, Подрядчик должен немедленно провести консультации с ЮНФПА, чтоб ЮНФПА сумел принять нужные меры для разрешения вопроса ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и....

^ 8. Доказательство ПОЛУЧЕНИЯ

8.1 – Поставщик должен подтвердить получение и принятие Заказа на покупку от ЮНФПА последующим образом:

a. Доказательство получения Заказа на покупку средством подписания и возврата поставщиком копии доказательства заказа покупателю в ЮНФПА ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... (по электрической почте, факсу либо письмом) либо средством своевременной поставки продуктов, обозначенных в заказе.

b. Где применимо, введение значений Ожидаемого времени отправления (ETD) и Ожидаемого времени прибытия (ETA) в Систему слежения за движением ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... заказов на последующей интернет-странице: http://shipping.unfpa.dk/supots

8.2 – Принятие данного заказа на покупку влияет на договор меж сторонами, по которому права и обязанности сторон регулируются только критериями заказа, включая ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... общие условия и согласованные приложения, если они есть (дальше в совокупы «данный контракт»). Никакие дополнительные либо несоответствующие положения Поставщика не могут быть неотклонимыми для ЮНФПА, не считая случаев, когда они могут быть согласованы в ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... письменном виде подходящим образом уполномоченным официальным представителем ЮНФПА.

9. ПЛАТЕЖ

9.1 – В случае, если продукты доставляются в ЮНФПА в New-york, платеж совершается ЮНФПА в течение 30 дней после получения (a) продуктов и (b ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и...) счета-фактуры и других документов, обозначенных в Договоре, зависимо от того, что (a) либо (b) поступит позднее.

9.2 – В случае, если продукты доставляются в другое место, ЮНФПА, если другое не обозначено в Договоре ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., производит платеж в течение 30 дней после получения (a) счета-фактуры Поставщика на продукты и (b) копий обыкновенной транспортной документации и других документов, обозначенных в Договоре, зависимо от того, что (a) либо (b) поступит ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... позднее.

9.3 – Если другое не разрешается ЮНФПА, отдельный счет-фактура должен подаваться в отношении каждой поставки в рамках данного Договора и счет-фактура обязан иметь номер Заказа на покупку ЮНФПА в просто видимом месте ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и....

9.4 – ЮНФПА не платит за задержки в платежах, если другое не предвидено в письменном виде.

9.5 – Авансовые платежи не осуществляются.

^ 10. Извещение О ЗАДЕРЖКЕ

В случае, если Подрядчик испытывает задержки в выполнении договора, которые могут ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... быть вызваны обстоятельствами, которых нереально избежать, Подрядчик должен уведомить ЮНФПА в письменной форме о причинах задержек в течение 2-ух недель от их начала.

Как станет целесообразным, после получения извещения Подрядчика о задержке ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., ЮНФПА проведет оценку фактов и степени задержки, увеличив время на выполнение Договора, если исходя из убеждений ЮНФПА схожее продление можно считать оправданным. Решение ЮНФПА по данному вопросу является окончательным, но Подрядчик может ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... пользоваться своим правом обжалования в согласовании с арбитражным положением договора.

^ 11. ОЦЕНОЧНАЯ НЕУСТОЙКА

В случае, если Поставщик не делает сроки и условия Заказа на покупку либо Длительного соглашения, включая, но не только лишь, неполучение ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... нужных экспортных лицензий и отсутствие доставки продуктов в срок, ЮНФПА, после обоснованного извещения Поставщика о необходимости выполнения договора и без вреда другим своим правам и средствам возмещения вреда, может пользоваться одним либо несколькими ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... правами из перечисленных ниже:

a. Произвести закупку всех продуктов либо их части у других поставщиков, и в данном случае ЮНФПА может привлечь Поставщика к ответственности за дополнительные расходы, которые могут ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... быть вызваны такового рода закупкой. При использовании данного права ЮНФПА должен минимизировать свои убытки радиво;

b. Отрешиться принять поставку всех либо части услуг;

c. Расторгнуть Заказ на покупку либо Долгосрочное соглашение;

d. За ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... запоздание в доставке продуктов либо за доставку предметов, которые не соответствуют согласованным спецификациям, и которые как следует не принимаются ЮНФПА, ЮНФПА может востребовать от Поставщика неустойку и удержать 0,5% от цены продуктов по Заказу ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... по покупку за каждый денек задержки в сумме максимум до 10% общей цены заказа. Плата либо удержание неустойки не высвобождает Поставщика от его других обязанностей и ответственности в согласовании с текущим ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Длительным соглашением либо Заказом на покупку.

^ 12. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Подрядчик обязуется освобождать от ответственности, охранять от возмещения убытков и защищать, за собственный счет, ЮНФПА, его официальных лиц, агентов, служащих и служащих ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... от всех исков, претензий, требований и ответственности хоть какого нрава и рода, включая расходы, возникшие в итоге деяния либо бездействия Подрядчика либо его служащих, официальных лиц, агентов либо субподрядчиков при ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... выполнении данного Договора. Данное положение распространяется, посреди остального, на притязания и ответственность в отношении компенсации труда работников, ответственность за качество продукции и ответственность, возникающую при использовании запатентованных изобретений и устройств, материалов ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... авторского права либо другой умственной принадлежности Подрядчика либо его служащих, официальных лиц, агентов, служащих либо субподрядчиков. Обязательства по данной статье не исходят с окончанием данного Договора.

^ 13. СТРАХОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

13.1 – Подрядчик должен предоставить и потом поддерживать ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... страхование против всех рисков в отношении собственной принадлежности и оборудования, применяемого для выполнения данного Договора.

13.2 – Подрядчик должен предоставить и потом поддерживать нужное страхование компенсации собственных работников либо его эквивалента ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... в отношении собственных служащих, чтоб покрыть требования возмещения убытков, связанных с получением травмы либо погибели в связи с выполнением данного Договора.

13.3 – Подрядчик также должен предоставить и потом поддерживать страхование ответственности в нужной сумме, чтоб покрыть ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... требования возмещения убытков третьих лиц в отношении погибели либо телесных повреждений, утраты либо вреда имущества, вызванных либо связанных с предоставлением услуг по данному Договору либо функционированием всех тс, плавучих ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... средств, воздушных судов либо другого оборудования, находящегося в принадлежности либо арендуемого Подрядчиком либо его агентами, служащими либо субподрядчиками, выполняющими работы либо услуги, связанные с данным Договором.

13.4 – Кроме страхования компенсации работников, в страховых ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... полисах в рамках истинной Статьи должно быть обозначено последующее:

13.4.1 – ЮНФПА должен называться в качестве дополнительного страхуемого;

13.4.2 – Должен быть включен отказ от суброгационных прав Подрядчика страховщику в отношении ЮНФПА;

13.4.3 – Предугадывать, что ЮНФПА получает ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... письменное извещение от страховщиков за 30 дней до прекращения деяния либо конфигурации страхового покрытия.

13.5 – Подрядчик должен по соответственной просьбе предоставить ЮНФПА удовлетворительные подтверждения обеспечения страхования, требуемого в истинной Статье 13.

^ 14. ОБРЕМЕНЕНИЯ И ПРАВО УДЕРЖАНИЯ:

Подрядчик не должен ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... вызывать либо позволять возникновения прав удержания, ареста имущества либо других обременений со стороны хоть какого лица с регистрацией в каком-либо муниципальном учреждении либо в ЮНФПА в отношении всех ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... денег, причитающихся Подрядчику, либо средств, которые могут стать подлежащими выплате за изготовленные работы либо поставленные продукты либо материалы по данному Договору, либо вследствие всех претензий либо требований в отношении Подрядчика либо ЮНФПА ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и....

^ 15. ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКУ СО СТОРОНЫ ЮНФПА:

Право принадлежности на хоть какое оборудование и поставки, которые могут быть предоставлены Подрядчику со стороны ЮНФПА на период выполнения обязанностей по данному Договору, остается за ЮНФПА ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., и хоть какое такое оборудование должно быть возвращено ЮНФПА по окончании Договора либо когда более не требуется Подрядчику. При возвращении ЮНФПА оборудование должно быть в таком же состоянии, в каком было получено Подрядчиком ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., за вычетом обычной амортизации, при всем этом Подрядчик должен восполнить ЮНФПА любые утраты, вред либо поломку оборудования в случае, если они превосходят нормальную степень амортизации.

^ 16. АВТОРСКОЕ ПРАВО, ПАТЕНТЫ И ДРУГИЕ ПРАВА ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Принадлежности.

16.1 – Не считая случаев, конкретно предусмотренных в письменном виде в Договоре, ЮНФПА имеет право на все права умственной принадлежности и другие права принадлежности, включая, но не только лишь, патенты, авторское право и торговые ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... знаки, в отношении продукции, технологических процессов, изобретений, мыслях, ноу-хау, документов и других материалов, которые Подрядчик разработал для ЮНФПА в рамках данного Договора и которые имеют непосредственное отношение либо которые произведены ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... либо подготовлены либо собраны в итоге либо в процессе воплощения Договора. Подрядчик признает и соглашается с тем, что продукция, документы и другие материалы представляют собой работы, изготовленные по найму для ЮНФПА.

16.2 – В той степени, в ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... какой любые подобные права умственной принадлежности либо другие права принадлежности Подрядчика: (i) существовали до начала воплощения Договора либо (ii) которые Подрядчик может разрабатывать либо получать независимо от выполнения обязанностей по Договору, ЮНФПА ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... не просит и не будет добиваться на их права принадлежности, а Подрядчик предоставляет ЮНФПА пожизненную лицензию на внедрение соответственного права принадлежности только в целях и в согласовании с требованиями Договора.

16.3 – По ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... требованию ЮНФПА, Подрядчик должен решать все нужные шаги, делать все нужные документы и в целом способствовать обеспечению схожих прав принадлежности и передачи либо лицензирования их для ЮНФПА в согласовании с ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... требованиями соответственного законодательства и данного Договора.

16.4 – В согласовании с прошлыми положениями, все карты, чертежи, фото, мозаика, планы, отчеты, сметы, советы, документы и все другие данные, собранные либо приобретенные Подрядчиком по данному Договору числятся собственностью ЮНФПА ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., должны быть доступны для использования либо осмотра со стороны ЮНФПА в течение применимого периода времени и в применимых местах, должны быть секретными и должны передаваться только уполномоченным сотрудникам ЮНФПА по ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... окончанию работ по Договору.

^ 17. ПУБЛИЧНОСТЬ И Внедрение Наименования, ЭМБЛЕМЫ И ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ ЮНФПА И/Либо ООН.

Подрядчик не должен производить рекламы либо другого рода публичности в целях приобретения коммерческих преимуществ либо хорошей воли ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... того факта, что он имеет договорные дела с ЮНФПА и/либо ООН. Подрядчик не может никаким образом использовать заглавие, эмблему либо официальную печать ЮНФПА и/либо ООН, также любые сокращения от ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... наименования ЮНФПА и/либо ООН, в связи с ведением собственного бизнеса либо в других целях без письменного разрешения ЮНФПА.

^ 18. Секретный Нрав ДОКУМЕНТОВ И ИНОФОРМАЦИИ.

18.1 – Все документы, корреспонденция, решения и приказы, касающиеся договора ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... числятся секретными и имеют ограничения по собственному нраву, и потому Подрядчик не должен допускать либо позволять несанкционированный доступ к ним со стороны третьих лиц.

18.2 – Ни в какое время Подрядчик не может докладывать ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... третьим лицам, Правительству либо инстанциям, наружным по отношению к ЮНФПА, всякую информацию, ставшую известной Подрядчику в связи с его отношениями с ЮНФПА, которая не была официально размещена, без разрешения ЮНФПА; Подрядчик также не может ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... использовать схожую информацию для получения личных преимуществ. Данные обязательства не завершаются с окончанием данного Договора.

^ 19. ФОРС-МАЖОР; ДРУГИЕ Конфигурации В Критериях:

19.1 – В случае пришествия всех событий, составляющих форс-мажор, и ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... по способности немедленно после их пришествия, затронутая Сторона должна уведомить об этом факте с подробным описанием ситуации в письменном виде другую Сторону, пояснив, почему затронутая Сторона не способна вполне либо отчасти выполнить свои ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... обязательства в рамках Договора. Затронутая Сторона также должна уведомить другую Сторону о всех конфигурациях в критериях либо о пришествии каких-то событий, которые могут помешать осуществлению Договора. Менее чем через ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... пятнадцать дней после представления подобного извещения о форс-мажоре и других конфигурациях в критериях, затронутая Сторона также должна представить заявление другой Стороне с указанием оценки расходов, причиненных за время деяния конфигураций либо событий форс ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и...-мажора. При получении схожих извещений Сторона, не затронутая обстоятельствами, составляющими форс-мажор, должна сделать деяния, которые считает обоснованными либо необходимыми в соответственной ситуации, включая предоставление затронутой Стороне обоснованного продления времени выполнения обязанностей по ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Договору.

19.2 – Если Подрядчик более не может стопроцентно либо отчасти вследствие форс-мажора делать свои обязательства по Договору, ЮНФПА имеет право остановить либо расторгнуть Договор на тех же критериях, что предусмотрены Статьей ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... 20 «Расторжение контракта», кроме того, что период извещения будет семь дней заместо 30. В любом случае ЮНФПА имеет право считать, что Подрядчик повсевременно находится в положении невозможности выполнения собственных обязанностей по Договору, если ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Подрядчик не может делать свои обязательства, стопроцентно либо отчасти, вследствие форс-мажора в течение периода, превосходящего девяносто дней.

19.3 – Форс-мажор, применяемый в данной Статье, понимается как неожиданные и неодолимые природные явления, военные ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... деяния (как объявленные, так и необъявленные), вторжение, революция, восстание, терроризм либо другие явления схожей природы и силы, при условии, что данные явления вызваны причинами, которые находятся вне контроля Подрядчика и не вызваны ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... ошибкой либо халатностью Подрядчика. Подрядчик признает и соглашается с тем, что в отношении всех обязанностей по Договору, которые Подрядчик должен выполнить в местах, затронутых томными критериями, где работает ЮНФПА либо готовится работать либо заканчивать ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... свою работу, любые задержки и неспособность выполнения обязанностей, возникающих из либо связанных с схожими томными критериями, также вариантами штатских беспокойств в данных местах, не могут сами по для себя ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... составлять форс-мажор по данному Договору.

^ 20. РАСТОРЖЕНИЕ Договора:

20.1 – Неважно какая из сторон может расторгнуть данный Договор по определенным основаниям, вполне либо отчасти, с извещением за 30 дней в письменном виде другой стороны. Начало процедуры арбитража ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... в согласовании со Статьей 23.2 («Арбитраж») ниже не считается расторжением Договора.

20.2 – ЮНФПА оставляет за собой право расторгнуть данный Договор без указания обстоятельств в хоть какой момент с письменным извещением Подрядчика за 40 5 дней ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., при всем этом ЮНФПА должен компенсировать Подрядчику все обоснованные издержки, понесенные Подрядчиком до получения извещения о расторжении.

20.3 – В случае расторжения по инициативе ЮНФПА в согласовании с данной Статьей, со стороны ЮНФПА не ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... подлежит никаких платежей Подрядчику, кроме работы и услуг, удовлетворительно выполненных в согласовании с критериями данного Договора.

20.4 – В случае, если Подрядчик объявляется нулем, ликвидируется либо признается неплатежеспособным, либо если Подрядчик производит переназначение ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Договора в пользу собственных кредиторов, либо в случае предназначения Управляющего имуществом при неплатежеспособности Подрядчика, ЮНФПА может, без вреда для других собственных прав и средств возмещения вреда в рамках данных критерий, расторгнуть данный Договор немедленно ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и.... Подрядчик должен немедленно докладывать ЮНФПА о пришествии событий, обозначенных выше.

20.5 – Положения данной Статьи 20 составлены без вреда для других прав и средств возмещения вреда ЮНФПА по данному Договору и по другим условиям.

^ 21. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и...:

Неспособность одной из Сторон пользоваться доступными ей правами, как по данному Договору, так и по другим условиям, не может считаться ни в каких целях отказом Стороны от собственных прав либо ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... связанных с ними средств возмещения вреда и не высвобождает Стороны от собственных обязанностей по Договору.

^ 22. ОТСУТСТВИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ:

Если другое не предвидено Договором, ЮНФПА не имеет обязанностей по закупке малого количества продуктов либо услуг у ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Подрядчика, и ЮНФПА не имеет ограничений по собственному праву получать продукты и услуги подобного рода, свойства и количества, обрисованных в данном Договоре, из хоть какого другого источника и в ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... хоть какое время.

^ 23. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ:

23.1 – МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН: Стороны прилагают все усилия к дружелюбному урегулированию всех споров, противоречий либо претензий, возникающих в связи и относящиеся к данному Договору или его нарушениям, расторжению либо потере ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... его юридической силы. Если стороны стремятся к дружелюбному урегулированию спора средством мирового соглашения, данная процедура осуществляется в согласовании с Регламентом примирения Комиссии ООН по праву интернациональной торговли (ЮНСИТРАЛ), или ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... в любом ином порядке, согласованном Сторонами в письменном виде.

23.2 – АРБИТРАЖ: Если споры, противоречия либо претензии меж Сторонами, возникающие в связи и относящиеся к данному Договору или его нарушениям, расторжению либо потере его ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... юридической силы не урегулированы дружелюбным методом в согласовании со Статьей 23.1 выше в течение шестидесяти дней после получения одной из Сторон требования другой Стороны о дружелюбном урегулировании спора, эти споры, противоречия либо претензии ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... передаются хоть какой из Сторон в арбитраж в согласовании с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. Решения арбитражного суда должны быть основаны на общих принципах интернационального торгового права. Арбитражный трибунал должен быть уполномочен добиваться возвращения либо ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... поражения продуктов либо другой принадлежности, вещественной либо нематериальной, либо хоть какой секретной инфы, предоставленной в рамках Договора, также добиваться расторжения Договора либо принятия всех других защитных мер в отношении продуктов, услуг и другой принадлежности ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., вещественной либо нематериальной, либо хоть какой секретной инфы, предоставленной в рамках Договора, в согласовании с обстоятельствами, при всем этом все это осуществляется в согласовании с возможностями арбитражного суда, предусмотренных Статьей 26 («Обеспечительные ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... меры») и Статьей 32 («Форма и юридическая сила арбитражного решения») Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ. Арбитражный трибунал не имеет права присуждать штрафные убытки. Не считая этого, если другое не обозначено в Договоре, арбитражный ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... трибунал не имеет права принимать решение о начислении процентов, превосходящих ставку ЛИБОР (Английская межбанковская ставка предложения), при всем этом любые подобные проценты должны быть только ординарными процентами. Стороны должны исполнять хоть какое решение арбитражного суда ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., вынесенное в итоге такового арбитражного разбирательства, и считать его окончательным в отношении таких противоречий, претензий либо споров.

^ 24. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ:

Ни одно положение данного либо хоть какого другого Договора не может ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... отменить, в очевидно выраженной либо подразумеваемой форме, иммунитета от исков, суда, конфискации, налогообложения либо другого вида иммунитета, которым может временами воспользоваться ЮНФПА, как в согласовании с Конвенцией о льготах и иммунитетах ООН ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., так и согласовании с другими конвенциями, законами, указами и декретами интернационального либо государственного нрава, также в согласовании с другими документами.

^ 25. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ

25.1 – В Статье II, Раздела 7 Конвенции о льготах и ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... иммунитетах Организации Объединенных Наций предвидено, посреди остального, что Организация Объединенных Наций, включая ее вспомогательные органы, освобождается от уплаты всех прямых налогов, кроме сборов за коммунальные услуги, также освобождаются от уплаты таможенных пошлин и сборов аналогичного ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... нрава в отношении предметов, ввозимых либо вывозимых для официального использования Организацией Объединенных Наций. В случае если какой-нибудь муниципальный орган отрешается признать право ЮНФПА на освобождение от налогов, пошлин либо сборов, Подрядчик ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... должен немедля сказать об этом ЮНФПА для выработки взаимоприемлемой процедуры.

25.2 – Подрядчик соответственно уполномочивает ЮНФПА создавать вычеты по всем суммам затратной Подрядчика, представляющим такие налоги, пошлины либо сборы кроме случаев, когда ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Подрядчик проконсультировался с ЮНФПА до этого, чем создавать такие выплаты, и ЮНФПА в каждом отдельно взятом случае прямо уполномочила Подрядчика уплатить такие налоги, пошлины либо сборы под письменным протестом. В данном случае ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Подрядчик должен предоставить в ЮНФПА письменное доказательство уплаты таких налогов, пошлин либо сборов и соответственное разрешение на такую операцию, и ЮНФПА возместит Подрядчику такие налоги, пошлины и сборы, какие были разрешены ЮНФПА и уплачены ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Подрядчиком под письменным протестом.

^ 26. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА:

Подрядчик должен соблюдать все законы, нормативно-правовые акты, правила и регламенты, имеющие отношение к выполнению обязанностей по данному Договору. Не считая этого, Подрядчик должен соблюдать все ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... требования, относящиеся к регистрации в качестве квалифицированного торговца продуктов и услуг ЮНФПА; данные требования прописаны в процедурах регистрации продавцов ООН/ЮНФПА.

27. Конфигурации

Любые конфигурации Договора, отказ от выполнения какого-нибудь ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... из его положений либо любые другие дополнительные договорные дела хоть какого рода с Подрядчиком не числятся имеющими юридическую силу и не используются к ЮНФПА, если они не оформлены в качестве поправки к данному Договору ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... и не подписаны уполномоченным официальным лицом ЮНФПА.

^ 28. АУДИТЫ И РАССЛЕДОВАНИЯ:

28.1 – Любая затратная, оплачиваемая ЮНФПА, должна проходить пост-платежный аудит, осуществляемый аудиторами, внутренними либо наружными по отношении к ЮНФПА, ООН, либо другими уполномоченными и ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... квалифицированными представителями ЮНФПА либо ООН в хоть какое время в течение срока воплощения Договора и в период 2-ух лет после окончания либо преждевременного расторжения Договора. ЮНФПА имеет право на возмещение ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... со стороны Подрядчика всех сумм, выявленных в процессе аудита, которые были выплачены ЮНФПА не в согласовании с критериями Договора.

28.2 – Подрядчик признает и соглашается с тем, что временами ЮНФПА и/либо ООН могут ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... проводить расследования, относящиеся к хоть какому из качеств выполнения Договора либо его присуждения, обязанностям в рамках Договора и деятельности Подрядчика, относящимся к осуществлению Договора. Право ЮНФПА и/либо ООН проводить расследование и обязанность ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Подрядчика соблюдать условия этого расследования сохраняются и после окончания либо преждевременного расторжения Договора. Подрядчик должен обеспечить свое полное и своевременное сотрудничество с хоть какими инспекциями, пост-платежными аудитами и расследованиями ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и.... Схожее сотрудничество должно включать, как минимум, обязательство Подрядчика предоставить доступ к собственному персоналу и соответственной документации в данных целях и в течение применимого периода времени и на применимых критериях, также обеспечить доступ ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... для ЮНФПА и/либо ООН в свои помещения в течение применимого периода времени и на применимых критериях в связи с необходимостью доступа к персоналу и соответственной документации Подрядчика. Подрядчик должен востребовать от ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... собственных представителей, включая, но не только лишь, легитимных представителей, денежных служащих и других работников, оказывать содействие на применимых критериях хоть каким инспекциям, пост-платежным аудитам и расследованиям, проводимым ЮНФПА и/либо ООН ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... в согласовании с истинной Статьей.

^ 29. ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ:

29.1 – Не считая как в отношении обязанностей по возмещению убытков и освобождению от ответственности, обозначенных в Статье 12 выше, либо если другое не обозначено в самом Договоре, любые арбитражные ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... процедуры в согласовании со Статьей 23.2 выше, связанные с данным Договором, должны начаться в течение 3-х лет после возникновения оснований для соответственных процедур.

29.2 – Стороны дополнительно признают и соглашаются с тем, что ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... в данных целях основания для соответственных действий возникают, когда практически происходит нарушение либо, в случае укрытых изъянов, когда пострадавшая Сторона знает либо должна знать все значительные нюансы основания для соответственных действий, либо, в случае нарушения ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... гарантии, когда тендер на доставку произошел, не считая случаев, когда гарантия обхватывает будущее внедрение продуктов либо технологических процессов либо систем и потому обнаружение должно происходить в то время, когда данные продукты ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... либо технологические процессы либо системы готовы к использованию в согласовании с требованиями Договора, и, как следует, основания для соответственных действий возникают в момент, когда практически начинается их внедрение.

^ 30. ДЕТСКИЙ ТРУД ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и...:

Подрядчик гарантирует, что ни он, ни его филиалы не занимаются деятельностью, нарушающей права, изложенные в Конвенции о правах малыша, в том числе положение Статьи 32 Конвенции, предусматривающее, кроме остального, чтоб детки были защищены от ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... выполнения работы, которая может быть небезопасной либо мешать их воспитанию и образованию, либо быть вредной для здоровья либо физического, интеллектуального, духовного, морально-этического либо общественного развития деток. Подрядчик признает и соглашается с тем, что ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... данное положение является значимой частью Договора и что хоть какое нарушение данной гарантии дает право ЮНФПА и/либо ООН расторгнуть Договор немедля, направив Подрядчику соответственное извещение, не неся ответственности за любые издержки ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., связанные с расторжением Договора, или хоть какой другой ответственности.

31. МИНЫ:

Подрядчик гарантирует, что ни он, ни его филиалы не занимаются продажей либо созданием противопехотных мин либо компонент, применяемых при производстве ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... противопехотных мин. Термин «мины» содержит в себе приспособления, определенные в Статье 2, пп. 1, 4 и 5 Протокола II к Конвенции о воспрещении и ограничении внедрения определенных видов обыденного орудия, которые могут считаться наносящими лишние ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... повреждения либо имеющими неизбирательное действие от 1980 года. Подрядчик признает и соглашается с тем, что данное положение является значимой частью Договора и что хоть какое нарушение данной гарантии дает право ЮНФПА расторгнуть Договор немедля, направив Подрядчику ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... соответственное извещение, не неся ответственности за любые издержки, связанные с расторжением Договора, или хоть какой другой ответственности.

^ 32. Сексапильная ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

32.1 – Подрядчик должен принять все нужные меры для недопущения сексапильной эксплуатации ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... хоть какого лица либо насилия над хоть каким лицом как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны его служащих либо всех других лиц, которых Подрядчик может нанять для выполнения всех услуг по данному ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Договору. В связи с этим сексапильные дела с хоть каким лицом, не достигшим 18-ти лет, вне зависимости от любых законов, относящихся к согласию на то, числятся сексапильной эксплуатацией такого лица и насилием ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... над ним. Не считая того, Подрядчик должен не допускать сам, также должен принять все нужные меры для недопущения сотрудниками Подрядчика либо хоть какими другими лицами, нанятыми Подрядчиком, передачи всех валютных сумм, продуктов, оказания ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... всех услуг, предложения трудоустройства и другого вознаграждения в обмен на услуги и дела сексапильного нрава и всех действий сексапильного нрава, которые могут считаться эксплуатацией хоть какого лица и унижением его человечьих ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... плюсов. Подрядчик признает и соглашается с тем, что данное положение является значимой частью Договора и что хоть какое нарушение данной гарантии дает право ЮНФПА расторгнуть Договор немедля, направив Подрядчику соответственное извещение ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и..., не неся ответственности за любые издержки, связанные с расторжением Договора, или хоть какой другой ответственности.

32.2 – ЮНФПА не распространяет приведенные выше нормы, относящиеся к возрасту, на те случаи, когда работник Подрядчика либо ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... хоть какое другое лицо, которое Подрядчик может нанять для выполнения всех услуг по данному Договору, состоит в браке с лицом, не достигшим 18-ти лет, с которым работник состоит в сексапильных отношениях и при которых ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... такой брак признается юридически реальным по закону страны, гражданином которой является таковой работник Подрядчика либо хоть какое другое лицо, которое Подрядчик может нанять для выполнения всех услуг по данному Договору.

^ 33. ПОЛИТИКА В ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... ОТНОШЕНИИ ОХРАНЫ Среды

ЮНФПА рассчитывает, что его Подрядчики имеют эффективную политику в отношении охраны среды и соблюдают имеющееся законодательство и нормативно-правовые документы в отношении охраны среды. При хоть какой способности ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... Подрядчики должны поддерживать реализацию подхода, основанного на принципе осторожности по отношению к экологическим вопросам, решать инициативы по содействию увеличению уровня экологической ответственности и содействовать внедрению дружеских окружающей среде технологий, которые помогают реализовывать ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Общие условия ЮНФПА по контрактам - На детальную разработку концепций, подготовку материалов и... оптимальные виды актуального цикла.


ТИПОВОЙ Контракт на ОКАЗАНИЕ УСЛУГ Проф Нрава

^ Меж ЮНФПА И КОМПАНИЕЙ


Редакция от 29 марта 2012 года


Контракт Меж


ФОНДОМ ООН В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ




prilozheniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-opd-f-01-osnovi-menedzhmenta-kod-i-nazvanie-disciplini-po.html
prilozheniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-umk-uchebno-metodicheskij-kompleks-pedagogika.html
prilozheniya-umc-fakulteta-gumanitarnogo-obrazovaniya.html